Публичная оферта на оказание услуг

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью «Вита-Лаб» (далее — «Исполнитель») к заключению договора на оказание услуг на условиях, изложенных ниже.

1. Общие положения

1.1. Исполнитель:
- Наименование: ООО «Вита-Лаб»
- ИНН: 7705892539
- КПП: 503101001
- ОГРН: 1097746395471
- Юридический адрес: 142111, Московская область, городской округ Богородский, деревня Новая Купавна, территория Лесная Деревня, дом 2, помещение 1
- Генеральный директор: Осипов Олег Олегович
- Телефон: +7 903 676 81 44
- Электронная почта: info@dovbo.ru
- Сайт: https://dovbo.ru/

1.2. Акцептом оферты признаётся любое из следующих действий Заказчика:
- Заполнение и отправка формы заявки на Сайте;
- Направление заявки по электронной почте info@dovbo.ru;
- Направление заявки по телефону +7 903 676 81 44;
- Оплата счёта, выставленного Исполнителем;
- Нажатие кнопки «Отправить заявку», «Заказать», «Получить консультацию» или аналогичных на Сайте.

1.3. Договор считается заключённым с момента акцепта оферты Заказчиком.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги (далее — «Услуги»):
- Проектирование инженерных систем (вентиляция, отопление, электроснабжение, водоподготовка, автоматизация);
- Монтаж, пусконаладка инженерных систем;
- Строительные и специализированные работы;
- Отделочные работы;
- Сопровождение и обслуживание инженерных систем.

2.2. Конкретный перечень, объём, стоимость и сроки выполнения Услуг определяются в Техническом задании и/или счёте, выставляемом Исполнителем.

3. Порядок оформления заказа

3.1. Заказчик направляет заявку через Сайт, по телефону или электронной почте.

3.2. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня связывается с Заказчиком для уточнения деталей.

3.3. При необходимости Исполнитель выезжает на объект для осмотра и составления Технического задания.

3.4. На основании Технического задания Исполнитель составляет смету (коммерческое предложение) и направляет её Заказчику.

3.5. После согласования сметы Исполнитель выставляет счёт. Оплата счёта является подтверждением заказа.

4. Стоимость и порядок оплаты

4.1. Стоимость Услуг определяется на основании утверждённой сметы.

4.2. Оплата производится в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя или иным согласованным способом.

4.3. По согласованию сторон возможна поэтапная оплата:
- Авансовый платёж — не менее 30% от стоимости Услуг;
- Промежуточные платежи — по факту выполнения этапов работ;
- Финальный платёж — после подписания акта сдачи-приёмки.

4.4. Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения (УСН).

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ определяются в Техническом задании или счёте.

5.2. Течение срока начинается с момента поступления авансового платежа на расчётный счёт Исполнителя.

5.3. Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ при возникновении обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (задержка поставки материалов, погодные условия и т. д.), с обязательным уведомлением Заказчика.

## 6. Права и обязанности сторон

6.1. Исполнитель обязан:
- Оказать Услуги качественно и в срок;
- Использовать материалы и оборудование, соответствующие требованиям нормативных документов;
- Предоставить Заказчику отчётную документацию по результатам работ.

6.2. Заказчик обязан:
- Своевременно оплачивать Услуги;
- Обеспечить доступ Исполнителя на объект;
- Предоставить необходимую для выполнения работ информацию и документацию;
- Принять выполненные работы путём подписания акта сдачи-приёмки.

7. Гарантии

7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение срока, установленного Техническим заданием или действующим законодательством, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки.

7.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика (неправильная эксплуатация, вмешательство третьих лиц и т. д.).

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность выполнения работ, возникшую по независящим от него причинам.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов и т. д.), возникших после заключения договора.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен.

10.2. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с момента получения.

10.3. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящая оферта действует до её отзыва или замены Исполнителем.

11.2. Исполнитель вправе вносить изменения в текст оферты. Новая редакция вступает в силу с момента публикации на Сайте.

11.3. Договор, заключённый на условиях настоящей оферты, регулируется законодательством Российской Федерации.

Дата публикации: 1 сентября 2026 г.